Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement
Publié le :
03/06/2020
03
juin
juin
06
2020
En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestations sont conformes à ce qui était convenu dans le cadre du marché, et accepte avec ou sans réserves, les travaux.
La réception a lieux à l’achèvement de ces derniers, et elle peut être expresse ou tacite : « après que le titulaire a avisé, par écrit, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés, il est procédé aux opérations préalables à la réception des ouvrages » (article 41 du CCAG ».
Toutefois, des réceptions des travaux avant achèvement complet de ces derniers sont régulièrement constatées, avec des maîtres d’œuvre qui au regard des retards dans l'exécution des marchés, proposent aux collectivités locales maîtres d'ouvrage, de réceptionner les travaux puis de mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle des travaux attendus dans le cadre du marché public.
En conséquence, une question écrite a été posée au gouvernement quant à la légalité de cette procédure.
Le secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics a rendu une réponse positive le 22 février 2020.
Dans la réponse il est rappelé qu’en principe la réception des travaux à lieu à leur achèvement, mais le CCAG lui-même prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n’ont pas été totalement exécutés, sous certaines conditions :
- Que les travaux restant à réaliser soient mineurs.
- Que les travaux restant à réaliser puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l’ouvrage.
Le reste des travaux qui doivent être exécutés doivent être de nature telle que leur exécution peut se faire sans gêne importante au regard des utilisateurs de l’ouvrage.
Référence : RQE n°11141 J.O Sénat du 20/02/2020
VILA Avocat
Historique
-
Absence d'indemnisation en matière de commande publique lorsque le maître d'ouvrage s'est opposé aux travaux supplémentaires
Publié le : 18/06/2020 18 juin juin 06 2020Articles / PublicArticles
Même lorsque cela part d’une bonne intention, la société en charge de réaliser des travaux dans le cadre d’une commande publique, ne peut réclamer... -
Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux et réception avant leur achèvement
Publié le : 03/06/2020 03 juin juin 06 2020Articles / PublicArticles
En matière de marchés publics, la réception des travaux est la décision par laquelle l’acheteur (le pouvoir adjudicateur) déclare que les prestatio...
-
Refus de reconstruction d'un ouvrage démoli
Publié le : 19/05/2020 19 mai mai 05 2020Articles / PublicArticles
Toute construction nécessite une autorisation d’urbanisme dont il est impossible de passé outre, quand bien même il s’agit de reconstruire l’ouvrag... -
Crise du Covid 19 et impact sur les autorisations d'urbanisme
Publié le : 05/05/2020 05 mai mai 05 2020Articles / PublicArticles
La crise sanitaire actuelle a contraint le gouvernement à prendre des mesures modifiant les règles applicables concernant certains délais, notammen...